+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Гк рф 712

ЗАДАТЬ ВОПРОС

При неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на удержание в соответствии со статьями и настоящего Кодекса результата работ, а также принадлежащих заказчику оборудования, переданной для переработки обработки вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм. Удержание - один из способов обеспечения обязательства. Его применение регулируется статьями и ГК РФ. Применительно к договору подряда имеется специальная статья - ГК РФ. Подрядчик может удерживать не только результат выполненных работ, но и иное имущество заказчика. Это могут быть оборудование или остатки неиспользованного материала, которые были переданы заказчиком подрядчику для выполнения задания, иное имущество заказчика.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Вопрос Правомерно ли условие договора подряда об исключении применения нормы ст. Норма ст.

Энциклопедия судебной практики. Подряд. Право подрядчика на удержание (Ст. 712 ГК)

При неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на удержание в соответствии со статьями и настоящего Кодекса результата работ, а также принадлежащих заказчику оборудования, переданной для переработки обработки вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм.

Права подрядчика, предусмотренные настоящей статьей, - частный случай способа обеспечения обязательства, указанного в ст. Такое право, даже не будучи закрепленным в ст. Удержанием обеспечивается право требования подрядчиком уплаты вознаграждения за работу в целом, внесения промежуточных платежей если они предусмотрены договором , возмещения убытков например, связанных с хранением вещи, которую в срок не принял заказчик , уплаты неустойки например, за несвоевременное перечисление заказчиком авансового платежа и других причитающихся ему сумм.

Предметом удержания подрядчика может быть результат работы, подлежащий передаче по исполнении договора, а также вещи, принадлежащие заказчику. Подрядчик может удерживать вещь даже после того, как права на нее перешли к третьему лицу. Например, речное пароходство заключило с судостроительным заводом договор на реконструкцию сухогрузного судна.

За время выполнения работ судно было продано судоходной компании. Однако в связи с тем, что пароходство вовремя не расплатилось с заводом и он удержал сухогруз, покупатель не имеет права требовать его по наступлении срока, указанного в договоре купли-продажи.

Таким образом, право удержания подрядчика как и любого другого кредитора следует за вещью. Требования подрядчика, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости в объеме и порядке, которые предусмотрены для удовлетворения требований, обеспеченных залогом. Главная Часть вторая Раздел 4. Отдельные виды обязательств Глава Общие положения о подряде. Статья ГК РФ.

Право подрядчика на удержание. Новая редакция Ст. Другой комментарий к Ст.

Статья 712 ГК РФ. Право подрядчика на удержание

При неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на удержание в соответствии со статьями и настоящего Кодекса результата работ, а также принадлежащих заказчику оборудования, переданной для переработки обработки вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм. Подрядчик, осуществивший строительство, в случае неоплаты работ стороной, предоставившей земельный участок, имеет право на удержание результата работ. В случаях когда по условиям договора одна сторона, имеющая в собственности или на ином праве земельный участок, предоставляет его для строительства здания или сооружения, а другая сторона обязуется осуществить строительство, к отношениям сторон по договору подлежат применению правила главы 37 ГК РФ, в том числе правила параграфа 3 названной главы "Строительный подряд". При разрешении споров, вытекающих из указанных договоров, судам необходимо учитывать, что на основании статьи Кодекса право собственности на здание или сооружение, созданное по договору, возникает у стороны, предоставившей земельный участок застройщика , с момента государственной регистрации данного права в ЕГРП. Сторона, осуществившая строительство, имеет право на оплату выполненных работ в соответствии с договором, а при неисполнении стороной, предоставившей земельный участок, обязанности по их оплате может требовать от нее возмещения причиненных убытков, уплаты предусмотренной договором неустойки, а также воспользоваться правом, предоставленным ей статьей Кодекса.

Задайте вопрос дежурному юристу,

Как мы работаем? Задайте вопрос дежурному юристу, и получите бесплатную консультацию в течение 5 минут. Пример: Дом оформлен на меня, но я там жить не буду, в нем будет проживать и прописан мой дед постоянно. Как оформить коммунальные услуги на него и кто будет их оплачивать?? Конфиденциально Все данные будут переданы по защищенному каналу. Быстро Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист.

При неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на удержание в соответствии со статьями и настоящего Кодекса результата работ, а также принадлежащих заказчику оборудования, переданной для переработки обработки вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм. Статья , посвященная праву подрядчика на удержание, логически связана с предыдущей: поскольку обязанность заказчика по оплате обычно связывается с окончательной сдачей результата см. Именно поэтому закон дает ему право удерживать: а результат работы; б оборудование заказчика; в вещь заказчика, переданную для обработки переработки ; г остаток неиспользованного материала заказчика; д иное имущество заказчика, оставшееся у подрядчика. Подрядчик вправе удерживать любое имущество суть оставлять в своем владении любые вещи независимо от того, имеет ли заказчик в отношении их право собственности или обязательственное право требование на основании заключенного ДП. В зависимости от этого заказчик после исполнения обязанности перед подрядчиком а значит, отпадения основания для удержания последним имущества вправе получить от подрядчика индивидуально-определенную вещь, являющуюся объектом его вещного права например, забрать из ремонта автомобиль , либо индивидуально-определенную вещь или имущество ограниченного рода, в отношении которых у него есть право требования ср. Наиболее вероятно удержание подрядчиком результата работы, удержание переданной заказчиком для переработки обработки вещи или материала, а тем более оборудования заказчика в соответствующих случаях п.

Энциклопедия судебной практики Подряд.

Календарь бухгалтера Проверка контрагента Трудовой кодекс Налоговый кодекс. Нормативно-правовые акты Кодексы Гражданский кодекс Статья Право подрядчика на удержание.

Комментарий к ст. 712 ГК РФ

При неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на удержание в соответствии со статьями и настоящего Кодекса результата работ, а также принадлежащих заказчику оборудования, переданной для переработки обработки вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм. Права подрядчика, предусмотренные настоящей статьей, - частный случай способа обеспечения обязательства, указанного в ст. Такое право, даже не будучи закрепленным в ст. Удержанием обеспечивается право требования подрядчиком уплаты вознаграждения за работу в целом, внесения промежуточных платежей если они предусмотрены договором , возмещения убытков например, связанных с хранением вещи, которую в срок не принял заказчик , уплаты неустойки например, за несвоевременное перечисление заказчиком авансового платежа и других причитающихся ему сумм. Предметом удержания подрядчика может быть результат работы, подлежащий передаче по исполнении договора, а также вещи, принадлежащие заказчику.

Удержание - один из способов обеспечения обязательства. Его применение регулируется статьями и ГК РФ. Применительно к договору подряда имеется специальная статья - ГК РФ.

Статья 712. Право подрядчика на удержание

Гражданский кодекс. Купить систему Заказать демоверсию. Право подрядчика на удержание. Изменения, внесенные Федеральным законом от ГК РФ Статья Путеводитель по судебной практике высшие суды и арбитражные суды округов по ст. При неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на удержание в соответствии со статьями и настоящего Кодекса результата работ, а также принадлежащих заказчику оборудования, переданной для переработки обработки вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм.

Будут увольнять через выговора и несоответствие по службе. Контракт разрываю досрочно… Спасибо за ответ. Мне 36 лет, в армии не служил по состоянию здоровья, в военном билете группа годности В.

В этом году прошел ВВК категорию годности сменили на Б. Если я буду устраиваться в МЧС мне присвоят звание или. Учитывается ли ребёнок жены от первого брака, проживающий в семье при постановке (получении) на очередь для получения служебного жилья военнослужащим. Решение суда о проживании ребёнка с матерью .

Общество также ссылалось на то, что договором подряда исключено право подрядчика на удержание, предусмотренное ст. ГК РФ.

Подавать документы нужно заблаговременно в представительство того государства, в которое вы едете. Максимальный период, который вы имеете право провести за рубежом, составляет 6 месяцев в году. Обратите внимание, что этот срок не суммируется. Это значит, что один выезд иностранного гражданина с РВП не должен продлиться больше полугода.

ДИСТАНЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО и АРБИТРАЖНОГО СПОРА- подготовка и подача адвокатом (ЭЦП) исков, заявлений и ходатайств в системе "ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ" РФ. Люди сталкиваются с задачами решить которые может только грамотный специалист в сфере права - на основе знаний законодательства и судебной практики, с которыми он имеет дело в ежедневно.

Ввиду этого, вопросы обязательности назначения анализа ДНК, оплаты экспертизы и др. В том ходатайстве суд может и отказать. Оплачивает экспертизу по общим правилам та сторона, которая ходатайствует о её назначении, но бывают и исключения из этого правила.

О качестве консультаций онлайн и работе юристов свидетельствуют многочисленные положительные отзывы наших пользователей. Ждите ответ и консультацию юриста. Как видите, всё довольно. Специалиста-консультанта для того, чтобы задать свой вопрос юристу Вы вибираете самостоятельно или доверяете ответ любому зарегистрированому на сайте юристу.

После моих слов, почему не работает,съехали, у его родителей жили и за счет их и на деньги дочери. Мне запрещал разговаривать с дочерью, хотя я и ничего не говорила, по поводу их брака.

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Доминика

    Даже не знаю, что и сказать

  2. Милена

    Спасибо за статью! Надеюсь, автор не против, если я использую это для своей курсовой.

  3. Януарий

    По моему мнению Вы не правы. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM, пообщаемся.